DRPCO N° 2021-01/HCC-SAF du 02 juin 2021
1. Le Haut Conseil des Collectivités dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer son Programme de Représentation et de Promotion des Collectivités Territoriales, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de badigeonnage des locaux du siège N°2021-01/HCC-SAF du 02 juin 2021.
2. Le Haut Conseil des Collectivités sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : badigeonnage des locaux du siège.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Haut Conseil des Collectivités et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Services Administratif et Financier du Haut Conseil des Collectivités (SAF) sise ex-Primature, face au Monument de l’Indépendance, BP : E1951, Tél. : 20 21 54 95 – Bamako, tous les jours ouvrables de 7 heures à 16 heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
a) la caution de soumission de : 1 200 000 FCFA du montant prévisionnel dont la validité est de 120 jours après l’ouverture des plis sous forme de garantie bancaire ou chèque d’une banque de la place;
b) la copie certifiée conforme de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
c) l’originale ou la copie certifiée conforme du quitus fiscal ;
d) les bilans des années 2018 à 2020 certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agréé. Sur les bilans doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « Bilans ou extrait de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des Impôts » ;
e) présenter des pièces attestant que le soumissionnaire dispose de liquidité, à accès, ou à sa disposition des facilités de crédits d’un montant de 40 000 000 FCFA ;
f) les sociétés nouvellement créées doivent fournir l’attestation de disponibilité ou d’engagement de la banque à financer le marché pour un montant de 40 000 000. FCFA ;
g) le certificat de non faillite ou copie certifiée conforme ;
h) la procuration du signataire (le cas échéant) ;
i) l’acte de constitution de groupement ou copie certifiée conforme (le cas échéant)
j) la fourniture d’au moins une attestation de bonne exécution de marché de travaux émanant d’un organisme public ou parapublic accompagné de la page de garde et de signature du marché correspondant (2018 à 2020).
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer gratuitement à l’adresse mentionnée ci-après : Services Administratif et Financier (SAF) du Haut Conseil des Collectivités sise ex-Primature, face au Monument de l’Indépendance, BP : E1951, Tél. : 20 21 54 95 – Bamako. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par courrier aux Services Administratif et Financier (SAF) du Haut Conseil des Collectivités.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Services Administratif et Financier (SAF) du Haut Conseil des Collectivités au plus tard le 03 Août 2021 à partir de 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de d’un montant de : 1 200 000 FCFA conformément à l’article 69 du CMP) conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 Août 2021 à 10 heures à l’adresse suivante : Services Administratif et Financier (SAF) du Haut Conseil des Collectivités.
