Fourniture et installation de matériels didactiques

27/07/2021 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CFCT
Print Friendly, PDF & Email

Fourniture et installation de matériels didactiques

Objet : Fourniture et installation de matériels didactiques au Centre de Formation des Collectivités Territoriales au titre de l’année 2021
Référence : DRPCO N° 2021-01/CFCT-DG

1. Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) dispose de fonds sur le Budget national, Exercice 2021, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourniture et l’installation de matériels
didactiques au titre de l’année 2021.

2. Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation de matériels didactiques au titre de l’année 2021 (vidéoprojecteur, caméra visioconférence UHD, microphone USB omnidirectionnel, smartphone, camescope, kit pédagogique numérique Moddle Box, écran de projection portable, écrans TV, tableaux blancs, tableaux padex, Flip chart, papier padex, etc.).

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte telle que définie à l’article 24.2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié par l’Arrêté n°2020-1560/MEF-SG du 22 avril 2020, fixant les modalités
d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouverte à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), M. Issa SIDIBE, sataissasidib@yahoo.fr, et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après Route
de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, 66 85 90 51, de 08 heures à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Expérience pertinente :
Les soumissionnaires doivent prouver qu’il satisfait aux exigences (fournir les documents à l’appui) d’expérience ci-après : avoir réalisé, avec succès, au moins deux (02) marchés de fourniture similaire. On entend par marché de fourniture similaire, un marché consistant à la fourniture et/ou l’installation de matériels/équipements de salles de formation (multimédia, audiovisuel, informatique, sonorisation, affichage dynamique, etc.) pour le compte d’organismes publics, para publics ou internationaux. Les pièces probantes de l’exécution satisfaisante des marchés similaires doivent être obligatoirement fournies dans l’offre, à savoir : les copies certifiées conformes des attestations de bonne exécution ou les copies certifiées conformes des attestations de bonne exécution ou celles des procès-verbaux de réception provisoire ou définitif, accompagnées des pages de garde et de signature, voire l’intégralité, des contrats/marchés correspondants.
• Organisation :
Les entreprises soumissionnaires sont invitées à se prononcer sur leur organisation pour la fourniture et l’installation des matériels didactiques, y compris leur mise en service et l’accompagnement des utilisateurs, notamment les moyens humains, matériels et logistiques
appropriés.
• Capacités financières :
Les entreprises soumissionnaires doivent :
– joindre à leurs offres : les bilans des trois (3) dernières années (2018, 2019 et 2020),certifiés par un comptable ou expert-comptable agréé inscrit à l’Ordre et portant apposition du visa des impôts avec la mention « bilan conforme aux déclarations souscrites aux services des
impôts » ;
– fournir un chiffre d’affaire des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) dont la moyenne est égale ou supérieure au montant de l’offre du soumissionnaire.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant pas fournir les bilans des trois dernières années en sont dispensées. Toutefois, leur candidature sera examinée au regard des capacités professionnelles et techniques, notamment par le biais des expériences et références
obtenues par leurs dirigeants. Elles doivent fournir un engagement d’une banque ou établissement financier à financer le marché à concurrence d’un montant de Quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
– une copie certifiée conforme à l’original du Registre de commerce et du crédit mobilier ;
– une copie certifiée conforme à l’original de la Carte d’Identification Fiscale ;
– une copie certifiée conforme à l’original du Quitus Fiscal en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme à l’original de la Déclaration mensuelle de la TVA en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de non faillite datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt des offres ;
– une garantie de soumission bancaire d’un montant d’Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.
Par ailleurs, toute offre dont le montant est inférieur à la moyenne des offres soumises évaluées diminuée de 20% est considérée comme anormalement basse, ce qui entraîne l’application de l’article 13 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des Délégations de Service Public.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA au Centre de Formation des Collectivités Territoriales
(CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, de 08 heures à 16 heures.

8. Les offres devront être déposées, par lot, sous pli fermé, avec la mention : « DRPCO_Matériels didactiques CFCT 2021 », à l’adresse ci-après : Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, au plus tard le mardi, 27 juillet 2021, à 09 heures 45 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le mardi, 27 juillet 2021, à 10 heures00mn, à l’adresse ci-après : Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34.

Partagez : Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Email

Autres articles