Entretien et maintenance des bâtiments

22/03/2021 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CFCT
Print Friendly, PDF & Email

Entretien et maintenance des bâtiments

Objet : Entretien et maintenance des bâtiments (carrelage, vitrerie, plomberie et badigeonnage) au Centre de Formation des Collectivités Territoriales au titre de l’année 2021

Référence : DRPCO N° 2021-001/CFCT-DG

1. Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) dispose de fonds sur le Budget national, Exercice 2021, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’Entretien et la maintenance des bâtiments
(carrelage, vitrerie, plomberie et badigeonnage) au titre de l’année 2021.

2. Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’Entretien et la maintenance des bâtiments (carrelage, vitrerie, plomberie et badigeonnage)
au titre de l’année 2021.

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte telle que définie à l’article 24.2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié par l’Arrêté n°2020-1560/MEF-SG du 22 avril 2020, fixant les modalités d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25/09/2015 portant Procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouverte à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), M. Issa SIDIBE, sataissasidib@yahoo.fr, et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, 66 85 90 51, de 08 heures à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Expérience pertinente :
Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils satisfont aux exigences (fournir les documents à l’appui) d’expérience ci-après : avoir réalisé, avec succès, au moins trois (03) marchés de prestation similaires. On entend par marché de prestation similaire, un marché consistant à l’entretien, la réparation et/ou la maintenance de bâtiments (carrelage, vitrerie, plomberie et badigeonnage) pour le compte d’organismes publics, para publics ou internationaux. Les pièces probantes de l’exécution satisfaisante des marchés similaires doivent être obligatoirement fournies dans l’offre, à savoir : les copies certifiées conformes des attestations de bonne exécution ou celles des procès-verbaux de réception provisoire ou définitif, accompagnées des pages de garde et de signature, voire l’intégralité, des contrats/marchés correspondants.
• Organisation :
Les entreprises soumissionnaires sont invitées à se prononcer sur leur organisation pour la réalisation des prestations d’entretien et de maintenance des bâtiments (carrelage, vitrerie, plomberie et badigeonnage), notamment les moyens humains, matériels et logistiques appropriés (liste du personnel accompagnée des Cv et Diplômes d’au moins 02 Techniciens en génie civil ayant cinq (5) années d’expériences
et plus dans le domaine ; liste des Matériels). Un planning d’exécution des prestations dans un délai maximum de trente (30) jours est requis.
• Capacités financières :
Les entreprises soumissionnaires doivent :
– joindre à leurs offres : les bilans des années 2017, 2018 et 2019 certifiés par un comptable ou expert-comptable agréé inscrit à l’Ordre et portant apposition du visa des impôts avec la mention « bilan conforme aux déclarations souscrites aux services des impôts» ;
– fournir un chiffre d’affaire des années 2017, 2018 et 2019, dont la moyenne est égale ou supérieure au montant de l’offre du soumissionnaire.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant pas fournir les bilans des trois années indiquées en sont dispensées. Toutefois, leur candidature sera examinée au regard des capacités professionnelles et techniques, notamment par le biais des expériences et références obtenues par leurs dirigeants. Elles doivent fournir un engagement d’une banque ou établissement financier à financer le marché à
concurrence d’un montant de dix millions (10 000 000) de francs CFA.

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
– une copie certifiée conforme à l’original du Registre de commerce et du crédit mobilier ;
– une copie certifiée conforme à l’original de la Carte d’Identification Fiscale ;
– une copie certifiée conforme à l’original du Quitus Fiscal en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme à l’original de la Déclaration mensuelle de la TVA en cours de validité à la date limite de dépôt des offres ;
– une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de non faillite datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt des offres ;
– une garantie de soumission bancaire d’un montant de Neuf cent cinquante mille (950 000) francs CFA .
Par ailleurs, toute offre dont le montant est inférieur à la moyenne des offres soumises évaluées diminuée de 20% est considérée comme anormalement basse, ce qui entraîne l’application de l’article 13 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 modifié fixant les modalités d’application du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des Délégations de Service Public.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA au Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, de 08 heures à 16 heures.

8. Les offres comprenant Un (01) Original et deux (02) copies) devront être déposées, sous pli fermé, avec la mention : « DRPCO_ Entretien et maintenance des bâtiments au CFCT 2021 », à l’adresse ci-après : Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34, au plus tard le lundi, 22 mars 2021, à 09 heures 45 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le lundi, 22 mars 2021, à 10 heures 00 mn, à l’adresse ci-après : Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), Route de Kati, BPE : 384, Tél. : 20 74 21 34.

Partagez : Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Email

Autres articles