Objet: Travaux de construction du marché de Kondi: 3 blocs de 12 boutiques, 3 blocs de 3 hangars et 2 blocs de trois latrines à Kondi
1. La commune Rurale de Kondi dispose de fonds sur le budget du PDREAS/ 2024, afin de financer les travaux de construction du marché de Kondi et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°001 / CR-T
2. La commune Rurale de Kondi sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Installation du chantier par le transport du matériel, faire des travaux de terrassement, béton maçonnerie en fondation, béton maçonnerie en élévation, Enduit Chape, couverture en dalle, couverture en tôles bacs de 7,2 kgs, menuiserie (renforcée par des barres de fers plats), peinture à huile et le nettoyage du chantier.
3. La passation du Marché sera conduite par DRPCO tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés 70 02 84 10/ 78 21 78 30 et prendre connaissance de la DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Kondi à partir 9 Août 2024 de 8 H30 mn à 16 Heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Les documents suivants :
– Agrément, carte professionnelle ou document équivalent,
– Quitus fiscal à jour;
– Certificat de non faillite datant de moins de 3 mois,
– Présentation des états financiers (bilans, extraits des bilans ou compte d’exploitation)
– La caution de bonne exécution qui varie entre 3 et 5%;
– La caution bancaire;
– Expériences avérées dans les travaux similaires: au 5 marchés similaires: 2020 à 2023.
6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :
– Carte INPS et OMH à jour;
– CV du personnel et diplômes,
– Chronogramme.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de DRPCO et le retirer contre paiement d’une somme non remboursable de 50 000 Fcfa à la Mairie de Kondi
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Mairie de Kondi au plus tard 25 Août 2024 à 9H 30 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 2 250 00 FCFA ου un pourcentage minimum du prix de l’offre soit 2% conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 en jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 25 Août 2024 à l’adresse suivante : à la mairie de Kondi à partir de 10 Heures.