Travaux divers

18/03/2026 COMMUNE RURALE D'ARHAM
Demande de Renseignement de Prix à Compétition Ouverte, Travaux COMMUNE RURALE D'ARHAM

Travaux divers

Avis de DRPCO : Commune Rurale d’Arham / Cercle de Diré / Région de Tombouctou

Objet : Travaux de réalisation de la clôture du centre de santé d’Arham et deux blocs de trois latrines / Commune d’Arham

  1. La commune Rurale d’Arham dispose de fonds sur le budget du Budget National / ANICT 2026, afin de financer les travaux de réalisation de la clôture du centre de santé d’Arham et deux blocs de trois latrines / Commune d’Arham et à l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°001 / CR-A.

  2. La commune d’Arham sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Les travaux comprennent : installation du chantier par le transport du matériel, faire des travaux de terrassement, béton maçonnerie en fondation, béton maçonnerie en élévation, Enduit – Chape, menuiserie (renforcée par des barres de fers plats), peinture et le nettoyage du chantier.

Mode de passation

  1. La passation du Marché sera conduite par DRPCO tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Renseignements

  1. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune rurale de Arham Cell / 79 17 58 00 / 74 51 90 66 et prendre connaissance de la DRPCO à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie d’Arham à partir 28 février 2026 de 8H 30 mn à 16 Heures.

Exigences en matière de qualifications

  1. Les exigences en matière de qualifications sont :

  • Agrément, carte professionnelle ou document équivalent,

  • Quitus fiscal à jour ;

  • Certificat de non faillite datant de moins de 3 mois,

  • Présentation des états financiers (bilans, extraits des bilans ou compte d’exploitation)

  • La caution de bonne exécution qui varie entre 3 et 5% ;

  • La caution bancaire ;

  • Expériences avérées dans les travaux similaires : au 5 marchés similaires : 2021 à 2026.

Pièces administratives à fournir

  1. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes :

  • Carte INPS et OMH à jour ;

  • CV du personnel et diplômes,

  • Chronogramme.

Retrait du dossier

  1. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de DRPCO et le retirer contre paiement d’une somme non remboursable de 30 000 Fcfa à la Mairie d’Arham.

Dépôt des offres

  1. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Commune d’Arham au plus tard 16 Mars 2026. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Garantie de soumission

  1. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 667 440 FCFA ou un pourcentage minimum du prix de l’offre soit 2% conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.

Validité des offres

  1. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 Mars 2026 à l’adresse suivante : à la mairie d’Arham à partir de 10 Heures.


pacrir